Уважаемый Михаил Владимирович! По Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 423

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 423 - карт-бланш для недобросовестных застройщиков? Хочется у Вас, как премьер министра узнать, а что делать нам дольщикам? Юридический адрес застройщика ООО "Крылья" (генеральный директор Крылова Ирина Викторовна) не соответствует действительным: РФ, 236001 , г.Калининград, ул.Горького, дом 16, офис II, ОГРН 1053903289978, ИНН3906142899/КПП39060001 (по факту не находится по адресу с 06.03.2020г) Наш дом строит с 2016 года. Сроки сдачи переносились несколько раз с ноября 2018 года. На сайте наш.дом.рф Web-сайт wings39.ru застройщика ООО"Крылья" написано, а по факту ООО "Отрадное плюс", которое до апреля 2020 года принадлежало Крыловой Ирине Викторовне, а теперь её гражданскому мужу Синюк Ю.Р.. Мы, дольщики ЖК Толстикова 75 А города Калининграда, сроки просрочки сдачи по договорам, заключенным по 214-ФЗ РФ, составляют до полугора лет(то есть более 6 месяцев). У некоторых ипотеки, съемное жильё, маленькие дети и в строительстве использовали "материнский капитал", который является бюджетным финансированием. Дольщики неоднократно обращались за помощью в Правительство Калининградской области. Но в 2019 и 2020 годах получали однотипные ответы "вы можете обратиться в суд по неустойке, а мы можем выступить третьей стороной" (Ответы прилагаются за 2019 и 2020 годы) По состоянию на июнь 2019 года реализовано 100% недвижимого имущество объекта Толстикова 75А, на тот момент выполнено было 95% от общего объема работ на объекте. Прошло 10 месяцев, теперь выполнение составило 97%. Застройщик не в состоянии закончить строительство и ниже приведенные причины, являются тому подтверждением: - Расчётный счёт № 40702810455000001273 Калининградский РФ АО «Россельхозбанк» г. Калининград БИК 042748878 К/с 30101810500000000878 арестован с сентября 2019 года по настоящее время; - В настоящее время денежные средства у застройщика отсутствуют; - имеются задолженности по налогам; - имеются задолженности перед подрядными организациями; - много судебных дел в гражданских и Арбитражном судах, где ответчиком является ООО "Крылья"; - на 12.05.2020г. назначено дело А21-612/2020 по банкротству ООО "Крылья" в Арбитражном суде Калининградской области. - Разрешение на строительство закончилось 31.01.2020г. . - Есть подтвержденные данные за 2018 год о нецелевом использовании денежных средств дольщиков в размере более 25 миллионов рублей. Подтверждено решением Калининградского арбитражного суда по делу А21-15566/2019 от 07.02.2020 (прилагается). Правительство Калининградской области с июля 2019 года не поставил застройщику реальные сроки сдачи объекта. В итоге результат выполненных работ за 10 месяцев составил всего 2%. Считаем, что если бы Министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области был чётко поставлен срок сдачи объекта и после не выполнения которого наш дом признали бы "проблемным", мы не попали в столь сложное положение. Нам очень нужна Ваша помощь и просим Вас включить наш объект долевого строительства, по которому сроки строительства или передачи дольщикам были нарушены более чем на 6 месяцев, так как такое нарушение возникло до 03.04.2020 включить в реестр проблемных. Просим Вас защитить наши интересы и срочно обязать Правительство Калининградской области решить вопрос с завершением строительства и введением в эксплуатацию 84-квартирного жилого дома с подземной парковкой и фитнес центром, с эксплуатируемой кровлей по улице Генерала Толстикова, дом 75А, города Калининграда Калининградской области за счет фонда поддержки обманутых дольщиков. Надеемся на Ваше понимание, помощь и поддержку. С огромным уважением к Вам, дольщики дома по ул. Толстикова,75А г. Калининграда